房屋维修工程施工合同 (2009-2-26 9:32:22)
分类:合同范本 标签:房屋维修工程 工程施工合同 工程合同范本 合同范本 |
房屋维修工程施工合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就××豪庭房屋维修事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:××豪庭房屋维修工程。
2、工程地点:上海市松江区××路×××号。
3、工程范围:本工程涵盖××豪庭部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程,具体内容见附件:甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。
4、合同工期:开工日200×年×月×日,竣工日200×年×月××日,该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。
三、结算方式
甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准,甲、乙双方依据上海市2003定额进行结算,确定工程总造价。
甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单,作为合同附件附后。
四、工程总价
暂定为人民币××万元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。
五、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收,验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时,对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。
六、工程款支付
1、工程款支付方式为支票。
2、合同签订且乙方正式开工后三日内,甲方支付乙方暂定工程总造价30%的工程款。
3、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告,双方按本合同约定标准进行结算,结算值经甲方确认后,甲方向乙方支付至结算值的60%。
4、乙方维修过的部位经过一个雨季过后,未发现渗漏、发霉现象,甲方于200×年×月××日前向乙方支付至结算值的95%。
5、剩余5%工程款留作保修金,保修期满后十日内如无质量问题甲方将保修金余额无息返还给乙方。
6、甲方每次付款的同时,乙方应向甲方出具同等金额的工程款#5@p,否则,甲方有权拒绝支付工程款。
七、保修
1、自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任,保修期为5年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
2、工程保修金为工程款的5%,保修期满后十日内,甲方将保修金的剩余部分无息返还。
3、保修期内,如维修工程出现质量问题,乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修,并应在甲方确定的合理期限内修复完毕,如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的,甲方有权另行委托他人维修,所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。
4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。
5、在保修期内,乙方应定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。
乙方保修负责人姓名:××× 联系电话:×××
通讯地址:×××××××× 邮政编码:×××
八、违约责任
1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的,每逾期一日,均应当向甲方承担暂定工程总造价5‰的违约金,任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的,甲方有权解除合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。
2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于两日内退场,双方于乙方退场后结算。
3、乙方违反本合同其他任何一项义务,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。
5、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同。
6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。
7、凡因乙方原因导致本合同解除的,乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金),乙方还应赔偿甲方所受到的损失。
九、安全施工
乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。
十、施工责任
1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。
2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木,不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度,如有住户投诉或乙方损害物品,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。
3、乙方指派×××为本工程驻工地代表,按本合同要求组织施工,保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系,该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为,均由乙方承担责任。
4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,确保工程达到合同约定及甲方要求。
5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。
6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。
7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督,为检查、检验、监督提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。
8、维修施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用,一切责任由乙方承担。
9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成,未经甲方同意,乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成,否则,甲方有权解除本合同。
10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通,避免产生纠纷,如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的,由乙方承担责任,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。
11、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品,不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中,凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的,乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。
十一、其它
1、本工程如涉及工程价款的确认,相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等),甲方均不予认可。
2、如涉及工程量的确认,必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效,缺一不可。
3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。
甲方:上海××房地产有限公司 乙方:上海××建设工程有限公司
(盖章) (盖章)
法定代表人:×× 法定代表人:××
(签字) (签字)
经办人:×× 经办人:×××
(签字) (签字)
签订日期:200×年×月×日
第二篇:房屋维修工程施工承包合同
合同编号:
房屋维修工程施工承包合同
发包人(全称): (业主大会) (物业企业)
承包人 (全称): (施工单位)
第一部分 协议书
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 工程主要内容: 承包人承揽工程项目一览表,见附件一。
业主大会决议:
二、工程承包方式
承包方式为:
三、合同工期
开工日期: ,由发包人在开工前 天书面通知承包人。 竣工日期: ,合同工期总日历天数: 天。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款及付款方式
1、采用以下第______种计价方式确定。
(1)定额计价。由承包人按□《上海市房屋修缮预算定额(20xx年)》编制工程预算,综合费用取 (7%~15%间,由双方商定)/□《上海市房屋修缮预算定额(19xx年)》编制工程预算,工料机价格按照施工期间信息价计算。
工程竣工验收后,结算造价由发包人选聘的造价咨询单位审定。
(2)固定总价。工程造价按:□中标价/□发包人聘用造价咨询单位审核确定的造价为准。在约定风险范围内,合同价款不作调整。合同价款包括的风险范
第1页,共8页
围为:工程量调整、工料机价格调整、设计变更、签证。
(3)固定单价。工程结算造价由发包人选聘的造价咨询单位审定,单价按照已确定的单价不予调整,工程量按实调整。
合同总价款(暂)定为:¥ 元(包括营业税税金);
大写: 元。
2、合同开工前 天内,发包人预付___________元(不超过合同总价的30%),并在支付工程进度款时抵扣。
工程进度款按下表的约定支付:
按工程价款结算总额预留 %作为质量保证金(不低于5%),预留资金不计利息。
六、合同文件的组成
本合同的组成文件包括:
( )本合同协议书 ( )本合同合同条款
( )工程报价单或预算书 ( )查勘设计要求
( )工程量清单 ( )标准、规范及有关技术文件
( )投标书及其附件 ( )中标通知书
( )施工组织设计 ( )
各方就本工程签订的补充、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人承诺按合同约定施工、竣工,并在保修期内承担工程质量保修责任。
八、合同生效
订立时间: 年 月 日
订立地点: 。
本合同自 生效。
2
附件:承包人承揽工程项目一览表 (签字页,本页无正文)
发包人:
(业主大会公章)
住所: 业委会主任: 业委会副主任:
委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码:
承包人 (公章) :
住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码:
3 (物业企业公章) 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码:
第二部分 合同条款
第1条 双方的基本职责
1.1 发包人的职责
本合同项下工程的组织实施及管理,由 业主大会委托 物业企业负责,委托合同另定。
除另有约定外,发包人的权利、义务由 物业企业行使和履行。
1.1.1在开工前,收集、整理并向承包人移交包括查勘设计要求在内的各种实施工程所需的资料。
1.1.2按照约定配合承包人的施工工作;定期听取承包人对工程质量、进度和成本控制情况的报告;对工程使用的材料、工程质量和进度、采取的安全措施及其他有关实施情况进行必要的检查监督和验收,并可要求承包人做出解释和整改。
1.1.3对承包人的工作予以确认;审核承包人完成的工程量和付款申请,并按约支付工程款;对因承包人过错造成的损害,依法索赔。
1.1.4承包人施工不当,造成小区或居民财产损失和投诉事项时,可要求临时停工、调整施工方案或赔偿损失等。
1.1.5有权聘请有资质的单位负责工程监理和造价审核。 1.1.6
1.2 承包人的职责
1.2.1 按约定时间参加交底;拟定施工组织设计和进度计划,交发包人审核同意;严格按照合同约定和查勘设计要求、标准、规范、安全操作规程、消防安全规定和环保规定组织施工;做好质量验收记录;参加竣工验收并向发包人移交相关工程资料;编制工程结算。
1.2.2 妥善保护周围建筑物、设备及管线、古树名木及施工场地内的家具、设备、陈设。处理好施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
1.2.3分包工程项目时,应事前报告发包人,经审查同意后方可实施。
1.2.4 承包人提供的材料,须符合有关规范、标准、规定并附相关证明,材料质量、数量经发包人验收认可后,方可使用。
1.2.5不得随意拆改原建筑结构或设备、管线。
4
工程竣工未交付发包人之前,负责施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护。
1.2.6 违反有关规定和本合同约定,给小区、小区业主和其他有关单位、个人造成人身或财产损害时,依法承担责任。
1.2.7 制定安全措施、预案和奖惩规定,安全、文明施工。
安全、文明施工协议书另订,并为本合同的组成部分。
1.2.8配合发包人聘请的工程监理和造价咨询单位的工作。 1.2.9
第2条 工程控制
2.1各方均指派专人负责本合同项下工程事宜的联络。具体联系方式如下: 发包人联系人姓名: 职务: 联系电话: 承包人联系人姓名: 职务:_________ 联系电话:
2.2施工进度慢于计划时,发包人有权要求承包人做出解释,对以下原因造成的延期,承包人不负责任,工期相应顺延:(1)发包人未按约定提供开工条件;
(2)发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)设计变更和工程量增加;(4)不可抗力;(5)其他非承包人责任造成的情况。
2.3工程质量部分或全部达不到规定或约定标准的,发包人有权要求拆除、重新施工,直至符合标准,并由承包人承担全部费用,工期不予顺延。
2.4除另有规定或约定外,各方的检查、检验不得影响正常施工。
2.5 施工过程中,如发生意外危险或紧急情况,承包人应及时组织排除,所需费用由责任方承担。因承包人未及时排险,造成损失扩大的,由承包人承担相应赔偿责任。
2.6其他控制措施 。
第3条 工程变更
3.1 因发包人原因,需对查勘设计要求、工程量进行变更的,由发包人书面通知承包人。承包人按通知和要求相应变更。合同价款相应增减。给承包人造成损失的,由发包人承担,工期顺延。
3.2 承包人不得擅自变更查勘设计要求、工程方案。承包人提出合理化建议
5
涉及设计、材料、设备和作法变更,须经发包人审核同意。承包人擅自变更的,发包人有权制止并要求整改,发生的费用和给发包人造成损失的,由承包人承担,工期不予顺延。
3.3 工程发生变更,各方均应积极办理变更洽商手续,并按变更洽商结论履行合同。变更确认后,由承包人提出合同价款变更报告,报发包人确认。
第4条 工程的验收和结算
4.1工程具备验收条件时,由承包人自行组织验收后,再按规定向发包人提出竣工验收报告和完整资料。发包人在收到竣工验收报告后收,并在验收后 天内给予确认或提出整改意见,承包人按要求整改,并承担自身责任造成的整改费用。
发包人未按前款约定组织验收或验收后未在约定时间内提出整改意见的,视为竣工验收报告已被认可,并承担工程保管及一切意外损失。
4.2竣工验收日期,为验收通过或承包人按要求整改后验收通过的日期。
4.3竣工验收报告经发包人认可后,承包人将工程交付发包人,并向发包人递交竣工结算报告和结算资料。双方按协议书约定的合同价款,进行竣工结算。
承包人递交竣工结算报告和结算资料,发包人无正当理由不支付工程竣工结算款的,从第 天起按日利率4.4隐蔽工程先由承包人自行检验,并于自检完成之后发包人,发包人应在收到通知后承包人准备验收记录,验收合格由发包人在验收记录上签字,承包人继续施工。发包人有特殊原因不能验收,应自接到通知起
延期不超过24小时。发包人未提出延期要求又不按时验收,承包人可自行组织验收。
第5条 保修条款
5.1为保证工程在合理期限内正常使用,双方关于保修范围、期限的约定见附件一。
5.2保修期限内,承包人应在接到修理通知之日起包人未派人修理的,发包人可委托他人修理,费用由承包人承担。
发生需紧急抢修事故(如漏水、气、电或电梯故障等急修项目 小时内验收。
6 天内组织验 小时内书面通知小时内书面通知承包人, 天内派人修理;承 ),承包人应在‰支付拖欠的工程款利息。 24
接到通知后,立即派人到达事故现场检修。
承包人可将抢修责任委托发包人履行,就责任和报酬支付约定如下: _ 。
5.3保修期满后,由发包人组织验收通过后,将预留的质量保证金支付承包人。
5.4保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5.5其他工程质量保修事项:
第6条 不可抗力
6.1以下情况为不可抗力:
6.2因不可抗力发生的损失,按以下方法承担:
(1)对工程本身的损害,由发包人承担。
(2)双方的人员伤亡由所属单位负责,并承担相应费用。
(3)承包人的机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。
(4)停工期间,承包人应按要求在施工场地保留必要的管理和保卫人员,费用由发包人承担 %,承包人承担 %。
(5)工程所需清理、修复费用,发包人承担 %,承包人承担 %。
(6)延误的工期相应顺延。
(7)当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
(8)其他事项
第7条 违约责任和索赔
7.1承包人原因造成工程延期竣工交付使用的,按 向发包人支付违约金。发包人原因造成延期的,按 向承包人支付违约金。
7.2任何一方无正当理由提前终止合同的,应向对方支付 元的违约金;造成的经济损失超过违约金的,应予赔偿。
7.3不可抗力造成的费用增加或工期延误,按第6条的约定处理。
7.4其他违约情形
7.5涉及索赔的,应在违约情形发生后 天内,书面通知对方,索赔金额按合同约定计算;合同未约定的,由双方协商确定。
第8条 合同的解除
7
8.1 发包人与承包人协商一致,可解除合同。
8.2 未经发包人同意 承包人将工程分包或转包他人的,发包人有权解除合同。
8.3发包人不按约定支付工程款致使停工超过 天的,承包人可解除合同。
8.4 有下列情形之一的,双方均有权解除合同。
(1)发生不可抗力,致使合同无法履行;
(2)一方违约致使合同无法履行;
(3)其他导致合同解除的原因 。
8.5 一方按本合同约定要求解除合同,应提前 天书面通知对方。对解除合同有争议的,按本合同第9条处理。
8.6 合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按要求将自有机械和人员撤出施工场地。
已订货的材料、设备,由订货方负责退货或解除订货合同。
因合同解除发生的费用,由责任方承担;双方均没有责任的,协商承担。
8.7 合同的解除,不影响本合同约定的结算和清理条款的效力。
第9条 法律适用和争议解决
9.1本合同根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规,在平等、自愿、公平和诚实信用原则基础上,经协商一致订立。
9.2 国内没有相关标准、规范的部分 , 由发包人在工程开工前 日,提出技术要求;承包人在 日内提出施工工艺,经认可后执行。
9.3履行合同发生争议时,由双方协商解决;协商不成的,采用以下第 种方式解决:
(1)提请 仲裁。
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第10条 其他条款及条款补充:
10.1该合同一式 份,发包人保存 份,承包人保存 份。 10.2 经各方协商一致,对有关事项补充如下:
8